九游体育电工施工合同必须如何写？

泥水施工合同

发包方(以下简称甲方)： 联系电话：

施工队(以下简称乙方)： 联系电话：

甲乙两人本着友好合作的心态，按照《合同法》等相关司法，在公平正义的状况下达成如下合同

一．工程地址：

二、 价格：铺砖 元/每立方米 ，找平 元/每立方米 砌砖 元/每立方米

粉刷 元/每立方米 安门 元/每立方米 其他项目：

三 。付款方式

乙方在施工过程中可以跟买方协商先付一部分费用，剩余的竣工后业主验收合格并确定完面积后退还剩余尾款。需要预留工程总价 %作为项目质量保证金，直到保修期完。

四、 材料

1、 乙方应提前3天向卖方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方要各自承担

2、 乙方应验收甲方所购建材的品质，发现效率现象要向甲方及时要求并有权拒绝使用。若卖方坚持使用，应书面提出乙方，并承担因材料效率导致的代价.

3、 乙方应给卖方收货，核对数量跟设备的准确性.

4、 乙方应做好材料的存放工作，禁止闲杂人等入工地现场.

5、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.如有损坏照价赔偿。

6、 未经甲方许可，乙方不得携带其他建材出门和浪费材料，若发这种状况，按材料费用加倍从人工费中收取

五、 工期

从 年 月 日起到 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素延宕，工期延后，因卖方因素延宕工期，甲方可退还乙方人工费 元/天

六．垃圾清运：

1、 垃圾袋装化，并日日清。

2、 垃圾要由卖方清运至物业指定的渣土堆放场所

七、 劳动力管理

1、 开工前买方须向乙方提供全部施工工人的身份证复印件。

2、 未经甲方许可，非工地施工工人不得在工地过夜。

3、 乙方应具有在泉州市暂住的一切手续，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

4、 乙方指定由 为工地现场负责人房屋九游体育水电施工协议房屋九游体育水电施工协议，

5、 乙方未经甲方同意不得任意更换施工工人，每天工地现场才能维持大约2人左右的施工工人。

9、 未经甲方同意，任何情形下乙方不得停工或殆工。

。八、工地现场管理

1、 现场严禁使用明火。

2、 泥水材料需要跟其它材料分开

九、合同争议

1、 出现分歧甲乙两人先协商。

2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

十、九游体育要求

1施工前应做好对原本房间上的东西的保护。

2施工完又必须甲方验收一下。

3、所有能泥水的施工需要根据泉州家庭九游体育规范进行，乙方不得私自减少施工程序。

十一。验收：

1．施工完成以后由买方通知乙方，并在买方和物业双方验收合格既声称工程品质合格。

2、施工单位应该确保施工品质，发生施工效率现象，施工单位要尽快给予纠正。如竣工验收时如看到质量原因，施工单位要及时给予纠正，在已超过业主的整改要求前买方有权拒付人工费。

3、施工工人能文明施工，禁止野蛮施工。如：要保护室内原有设施，墙身不再油漆或贴磁砖不得将木版靠置在上面，重物或有铁钉的木版不准在地面里拖动，不准踏在地板面、门、抽屉跟面盆里工作。不要让泥土、沙石、硬纸等建筑材料或污物充塞水厕或下水道。甲方所有的物品未经许可九游体育公司排名前十强九游体育公司排名，不得擅自处置等。甲方对体现不好的施工工人有权要求掉换，承包人不得拖延。

4、施工单位负责尽快修复建筑垃圾到要求位置，工程施工结束后，施工工人负责场内建筑废料回填，完毕后方可立离场。

5、承包人应重视对现场监理人员防火防盗安全教育，施工工人不得在施工现场违法乱纪，一旦出现毛病，后果自负

甲 方： 乙 方：

签 章： 签 章：

签约日期： 签约日期：

九游体育装饰，始于1996年，专注于新房九游体育，旧房改造、设计施工等领域，具有国家建设部颁发的设计甲级，施工壹级的资质。（需要设计九游体育的业主，可以留下您的联系方式报名，九游体育顾问将会贴心联系您。）