九游体育工程转包协议范本
九游体育纠纷是日常生活中常见的诉讼案件之一,也是你们更重视的,毕竟好不容易买了新房子谁也不能在九游体育这环节里出现些不愉快。为了避免两人的责任与义务双方才会签署一份协议来约束,今天法律快车小编就为你们了一份关于九游体育工程转包协议范例,希望可让你们提供帮助。
九游体育工程转包协议范本
发包人(以下简称甲方):
法定代表人:
承包人(以下简称乙方):
法定代表人:
购根据宪法要求发包人应申请司法条例由其领取的审批、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设项目监理许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断路段交通、临时占用用地等核准和同意。且发包人应协助承包人办理司法条例的有关施工手续和批件。
若发包人因无法立即申请完毕前述许可、批准或审批,由发包人承担由此提高的成本跟(或)延误的工期,并借贷承包人合理的收益。
根据《中华人民共和国合同法》及相关司法、法规的要求,甲、乙两人在公平、自愿、协商一致的基础上,为确保项目成功进行,结合本项目的详细情形,经友好协商达成本协议以资共同遵循。
一、工程概况
1、工程名称:.
2、工程地点:.
3、工程内容:
4、承包模式:下列承包形式择一选择,双方商定第______种。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰九游体育材料明细表》)。
当因实际竣工日期的确定出现争议时,可以以相关条例参照准确情形:
工程经建成验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在项目接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的完工验收申请报告42天内完成开工验收,或完成通车验收不予签发工程接收证书的,以递交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工初验,发包人擅自使用的,以转移占据工程之日为实际竣工日期。
5、工程期限:
总_____日历天九游体育公司哪个好,开工日期_______年_____月_____日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
6、合同总价款:
7、价款支付模式:
二、甲方工作
1、开工前______天,为乙方入场施工营造条件;
2、负责办理施工所涵盖的申领、审批等证件,并负责征收物业管理处和审批的所有成本
3、负责提供施工所需的水源、电源;
4、负责协商乙方与邻居两者、物业管理处之间的关系;
5、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或系统管道,负责去有关部门办理相应的审查手续;
6、施工之后甲方仍需个别使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
7、参与项目效率跟施工进度的检测监督,办理验收、变更登记手续和其它事项,负责材料进场、竣工验收。
8、按时、按质、按量提供施工所用的自买材料,根据九游体育要求提供图纸、图套;
9、未申请复核手续,甲方提前使用或非法动用工程成品而导致花费的,由甲方负责;
10、按期支付项目款,不得无故拖延。
三、乙方工作
1、施工中明确执行安全文明施工操作规范、防火安全要求、施工规范及质量标准九游体育施工转包,按期保质完成项目;
2、严格执行有关施工现场监管要求,严格按图纸或表明进行安全文明施工,做好各项品质监测和施工记录;
3、保护好原场所室内的灯具和装饰,保证室内里、下水管线的顺畅;做到安全生产,文明施工;
4、保证施工现场的整洁,工程竣工后负责清扫施工现场;
5、工程完工已移交甲方之前,负责对现场的一切设备跟工程成品进行维护;
6、工程完工时,积极配合甲方完成项目验收。
四、工程更改,九游体育方案如需更改,双方要协调一致,双方签名核实,同时调整相关项目成本及工期。
承包人采购的材料和项目设施不符合设计或有关标准规定时,承包人应在监理人要求的适当期限内将不符合设计或有关标准规定的材料、工程设施运出施工现场,并再次采购符合规定的材料、工程设施,由此提高的成本跟(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和项目设施的型号、数量或品质不符合合同承诺的,或因发包人原因造成交货日期拖延或交货地点更改等状况的,按照发包人违约的承诺办理。
五、材料的提供
1、由甲方提供的材料、设备,应当遵循设施提出,如因品质现象或种类变化导致项目损失的,由卖方负责。甲方应在材料运至施工现场前告知乙方,双方共同验收并申请交接手续;乙方验收后要负责妥善保管。
2、由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料运至施工现场前告知甲方,并接受甲方检验。如品质不符合要求或种类有差别的,应严禁使用;如现在使用对项目产生负担的由乙方负责。
六、工期延误处理
1、以下甲方原因导致工期拖延,损失由卖方负责,工期应当顺延:
(1)不能提供水、电;
(2)不能按期提供自买材料、设备;
(3)不能按期支付项目款影响正常施工的;
(4)因甲方原因变更设计、增加施工工程;
(5)同意工期顺延的其它情形。
(6)因甲方责任引发工期拖延的其它情形。
2、对下面因素导致工期拖延,工期不延期:
(1)因乙方责任不能按期开工或因故无故停工而阻碍工期的,工期不顺延;
(2)因乙方原因导致项目效率存在弊端的超支成本由买方承担,工期不延期。
(3)乙方原因,工程效率达不到双方承诺的质量标准,乙方负责维修,工期不予顺延。
3、合同中的其他一方因已履行协议承诺或履行不符合约定,受负担的均由责任方承担责任,并处罚给他们产生的经济损失。
七、关于设计跟施工及验收的约定
1、乙方必须明确按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
2、施工过程中,甲方提出更改图纸、停止施工或增减项目,应以书面方式告知买方,列明停止施工或增减项目的原因、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向乙方提交更改所采用的举措、增减的造价,因停工等问题导致的工期拖延、材料消耗、费用负担等清单,并报告甲方。甲方收到报告后______天内做出签字答复或协调应对。
3、隐蔽工程验收前,由买方通知乙方到现场验收,验收期为_____天。甲方未及时验收的,乙方可检测后如实填写隐蔽记录,对乙方的另行验收结果,甲方应给予承认。
4、工程完工后,乙方应当告知买方验收。甲方应在接到通知后天内考核,并申请复核移交手续。如卖方在下列要求时间内无法验收,应当立即书面告知买方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期九游体育公司那家好,并推卸乙方的看管费用跟相关成本。
风险显示:工程品质已具备标准的归责
因发包人原因导致项目效率已超过合同承诺标准的,由发包人承担由此提高的成本跟(或)延误的工期九游体育施工转包,并借贷承包人合理的收益。
因承包人原因导致项目效率已超过合同承诺标准的,发包人有权要求承包人返工直至项目效率低于合同承诺的标准为止,并由承包人承担由此提高的成本跟(或)延误的工期。
八、质量保修
工程保修期从项目开工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由协议当事人在专用合同条约中承诺,但不得低于法定最低保修期限。在工程保修期内,承包人应当按照有关法律要求包括协议承诺承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用项目的,保修期自转移占有之日起算。
(1)工程完工验收合格并缴交工程款项后,乙方向卖方缴交移交手续,并提交项目保修单;(保修期为_____年)
(2)在正常使用条件下,装饰九游体育工程的最低保修期限为_____年,有防水要求的卧室、卫生间和墙壁面的防渗漏为______年。保修期自装饰九游体育工程完工验收合格之日起计算。
在签订合同时,双方必须看到其实发生的违背协议的情形,并在协议中要求特定的惩罚方式,通过严格违约时必须担负的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦败诉情况出现,也有据可依。
九、违约责任
甲、乙双方本着真诚信用的准则履行本协定,任何一方触犯上述条约,致使本协议不能履行甚至履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。
十、合同纠纷的应对手段
本协议在履行过程中出现的纠纷,由当事人双方协调应对;协商不成也能和解;调解不成的,可予以向协议签署地、合同履行地人民法院提起诉讼。
十一、附则
1、本协议签署后项目不得转包。
2、本协议如有未尽事宜,双方本着友好互惠方式协调应对,如协商后签订补充协定,补充条款与本协议有同等法律效力。
3、本合同一式_____份,双方各执_____份,合同自双方签名并加盖印章或协议专用章后陆续生效,保修期后另行终止。
十二、本协定未尽事宜双方协调应对
甲方(签章):
住址:
法定代表人:
委托代表(签字):
合同签订地:
_______年____月____日
乙方(签章):
住址:
法定代表人:
委托代表(签字):
合同签订地:
_______年____月____日
综上所述,中国有限公司可以了解一份完整有效的九游体育工程转包协议范例需要记载下述几个事项,其中包含发包人、承包人的几乎情况包括九游体育工程的详细地点跟承包的方法,还要在合同中承诺承包的年限和完工的时限等内容。如需知道更多其它内容,欢迎咨询法律快车小编。
九游体育装饰,始于1996年,专注于新房九游体育,旧房改造、设计施工等领域,具有国家建设部颁发的设计甲级,施工壹级的资质。(需要设计九游体育的业主,可以留下您的联系方式报名,九游体育顾问将会贴心联系您。)
- 上一篇:如何必须小心九游体育陷阱
- 下一篇:九游体育公司项目转包与不转包的意义与看法