2015家庭九游体育合同范本二
2015家庭九游体育合同范本二 九游体育合同是项目中更重要的法律程序。为了防止九游体育纠纷,签订合同时要留意以上七点: 3、九游体育合同要具体注明施工工期、几次验收程序、详细绘制过程的表明、甲乙两人各自提供的材料的明细表和日期、 付款方式、增减项目、保修条款、水电费用、验收方式及标准等, 同时仍要确认违约金的赔偿比例。当初期预算项目变更时,双方 应该再次签署协定。 4、合同应由法定代表人签署。如有委托代理人的,需要打印委托书,同时向装饰公司收取税务执照和许可证明的打印 5、合同注明九游体育竣工后,空气质量检测不符合国家标准,如属承包人的责任,应退还相应损失。 6、合同注明由于买方原因照成工期延误或延后交付需要赔付甲方损失50-100 2015最新室内九游体育合同范本 为完善家庭卧室九游体育的施工家装,保护双方的非法权益,现依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条 例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省维护消费者合法 权益条款》,中华人民共和国建设部建建(1997)92 号文《家庭 居室装饰九游体育管理试行办法》以及其他有关法律、法规要求的原 则,结合本项目的详细情形,双方签订如下协议,共同遵宁。 1.甲方九游体育住房系合法居住。
乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的民企法人、其他 经济组织、个体工商户。 1.甲方提供的材料序号材料或系统名称规格尺寸单位数目质量等级抵现场时限、备注本项目甲方负责招标供应的材料、 设备,应为具备设计提出的合格跟产品,并要及时供应至现场。 如甲方供应的材料、设备产生效率现象或种类变化,乙方应尽快 向卖方提出,甲方仍声称使用的,由此产生工程损失的,责任由 甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责 保管。由于保管不当造成的负担,由卖方负责索赔。 2.乙方采购的材料序号材料或系统名称规格尺寸生产厂家(品牌)单位产量质量等级单价(限购元以上)总价上述材 料,乙方应向卖方提交购货发票,并均应用于本协议要求的民宅 装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此要求的,应 按挪用材料价款的双倍赔偿给卖方。如甲方提供的材料系伪劣商 品的,应按提供材料价款的以倍补偿给卖方。 乙方采购的材料、设备,如不符合质量提出或种类有差别,应允许选用。如未使用,对项目产生的负担由乙方负责。 1.本项目以施工图纸、做法表明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准 和市主管部委出台的监理及考核规范为品质评估验收标准。
2.本项目效率要高于国家品质评估合格标准。甲方要求个别或所有工程项目超过优良标准时,应向卖方支付由此减少的 费用。 3.由于甲方提供的材料、设备效率不合格而阻碍项目质量,其返工费用由卖方承担,工期延后。 4.由于乙方原因导致效率事故,其返工费用由买方承担,工期不变。 5.工程完工后,乙方应告知买方验收是,甲方自接到验收通知日内组织验收,并申请复核、移交手续。如甲方在要求时 间外不能组织验收,需立即告知乙方,另定验收日期。但卖方须 承认竣工日期,并分担乙方的看管费用跟相关成本。 甲方提供的施工图纸或方法证明及施工场地要具备防水、防事故的规定,主要以及电力线路、煤气管线、自来水和其 它管道畅通、合格。乙方在施工中要采用必要的健康防护和消防 措施,保障作业工人及相邻居民的安全,防止相邻居民住宅的管 道阻塞、渗漏水、停电、物品损坏等事件的出现。如遇上述情形 发生,属甲方责任的,甲方负责跟赔偿;属乙方责任的,乙方负 责修复和补偿。 1.合同签署后,甲方支付总对价的%,计万;年月日前,甲方支付总对价的%,计万;年月日前,甲方支付部价款的%,计 元;年月日前九游体育合同没有注明延迟竣工,甲方支付总对价的%,计万;尾款甲方应在本项目 竣工验收 后合格后日内一次付清。
2.乙方施工中甲方要求提高 工作量或中途改变施工内容、要求,甲方应予以支付利息,工期 顺延(具体内容双方另立补充协定,补充条款系本协议构成个别)。 1.甲方应在开工前天,向卖方提供经房管部门或物业管理部门认可的监理图纸或方法证明份,并向乙方进行现场交底。全部 腾空或部份腾空房屋,清除妨碍施工的障碍物。对无法个别腾空 的楼房中所滞留的家居、陈设等采用保护机制。向乙方提供施工 需用的水、电、等必备设施,并表明使用注意事项。 2.做好施工中因临时性使用公用部位操作包括形成阻碍邻里关系等协同工作。 3.如确实应该拆改原建筑物结构或系统管道,负责去所在地房管部门或物业管理部门申请相应许可证件,并承担有关费用。 参加甲方组织的监理图纸或方法证明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 指派(姓名)为乙方驻工地代表,负责合同履行。按规定组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的 各项事项。 未经甲方同意跟所在地房管或物业管理部门同意,不得随意拆原有建筑构造及各类设施管道。 乙方在其装饰施工范围外承担保修责任,保修期自本项目开工甲方验收合格之日起个月。 1.由于甲方原因造成延迟开工或因故停业,甲方应赔偿买方因停工、窝工所产生的负担,每停工或窝工一天,甲方支付卖方 元;甲方未按协议的承诺付款的,每逾期一天,按欠款未付钱的% 支付违约金。
2.由于乙方原因延期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已总计付款额的%支付违约金。逾期天左右的,乙方应将甲方已收款的 全部费用如数退还给卖方。 3.乙方应及时维护甲方提供的设施及现场放置的灯具、陈设和其它物件,如有损坏,应照价赔偿。 4.甲方未申请其他手续,要求买方拆改原有建筑构造及设施管道,由此产生的代价或事件(包括赔偿)由卖方负责并承担损 5.未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑构造或系统管道,由此产生的代价或事件(包括赔偿)九游体育合同没有注明延迟竣工,由买方负责并分担损失。 1.本协议履行之后两人产生分歧时,在不妨碍工程进度前提上,双方能采用协调应对或请装饰施工住房所在地的改建行政主 管部门或消费者协会调解。 2.当事人不愿通过协调、调解解决或协商、调解解决不成时九游体育哪里好,对本协议在执行中出现的纠纷双方批准由__仲裁委员会仲裁(当 事人未约定仲裁机构,事后又没有达成口头仲裁协定的,可向人 民法院裁定)。
九游体育装饰,始于1996年,专注于新房九游体育,旧房改造、设计施工等领域,具有国家建设部颁发的设计甲级,施工壹级的资质。(需要设计九游体育的业主,可以留下您的联系方式报名,九游体育顾问将会贴心联系您。)