博物馆基础九游体育施工合同请问谁有?
发包方(甲方): 承包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的要求,结合本项目大致状态,双方签订如下协议:
第1条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:
1.4 承包方式:
1.5 工期:本项目自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
1.6 合同差额(人民币大写):
第2条 甲方工作
2.1 开工前 天,甲方确认由买方提供监理图纸或作法说明,向乙方进行现场交底。全部腾空或部份腾空房屋,消除妨碍施工的障碍物。对无法个别腾空的楼房中所滞留的家居、陈设等采用保护机制。向乙方提供施工所需的水、电、气及通讯等设施,并表明使用注意事项。办理施工所涉及的各类注册、批件等手续。
2.2 指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对项目效率、进度进行监管复查、办理验收、变更、登记证件和其它事项。
2.3 负责保护好周围建筑物及九游体育、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担特定费用。
2.4 如确实应该拆改原建筑构造或系统管道、负责去有关部门办理相应许可证件。
2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处置等工作。
第3条 乙方工作
3.1 参加甲方组织的监理图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按规定组织施工,保质、保量、按期完成施工任务长沙九游体育公司,解决由乙方负责的各项事项。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全要求、环境保护规定。严格遵循图纸或做法表明进行施工,做好各项质量检测记录。参加开工验收,编制项目结算。
3.4 遵守国家跟地方政府及有关部门对施工现场监管的要求,妥善保护好施工现场周边建筑物、设备管道、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和渣土消纳等工作,处理好因为施工产生的扰民现象及与周边单位(住户)
的关系。
3.5 施工中擅自甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各类设施管道。
3.6 工程完工已移交甲方之前,负责对现场的一切设备跟工程成品进行维护。
第4条 关于工期的承诺
4.1 甲方要求比协议承诺的工期延后完工时,应遵照乙方同意,并支付乙方因赶工采取的举措费用。
4.2 因甲方未按承诺完成工作九游体育竣工资料交给甲方要做几份,影响工期,工期顺延。
4.3 因乙方责任,不能按期开工或因故无故停工,影响工期,工期不延期。
4.4 因设计更改或非乙方原因告成的断电、停水、停气及不可抗原因妨碍,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应延期。
4.5 如甲方需设计更改或增减预算项目,应提早通知买方。由卖方出示变更单,经甲方确认后,方可施工并增减相应的项目款。
第5条 关于项目质量及验收的承诺
5.1 本项目以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)和《河南省建筑装饰九游体育工程品质检测评估标准》(YJG33-97)等国家、省建立的完善及标准为品质评估验收标准。
5.2 本项目效率要超过国家及省质量评估合格标准。甲方要求个别或所有工程项目超过优良标准时,应向卖方支付由此提高的成本。
5.3 甲、乙双方要尽快办理隐蔽工程和后面工程的检测与考核手续。甲方不足额参加隐蔽工程和中间项目考核,乙方可另行验收,甲方应予承认。若卖方提出复验时,乙方应按规定申请复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此产生停工,工期延后。并承担乙方因此而导致的材料跟工费损失及项目延迟所产生的代价。
5.4 由于乙方原因导致效率事故,其返工费用由买方承担,工期不延期。
5.5 工程完工后,乙方应告知买方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并申请复核、移交手续。如甲方在要求时间内无法组织考核,需立即告知乙方,另定验收日期。但卖方须承认竣工日期,并推卸乙方的看管费用跟相关成本。
第6条 关于项目价款及核算的承诺
6.1 双方商定本协议给付采用固定费用,按项目价格执行。
6.2 本协议生效后,甲方分 次,按以下承诺支付项目款,尾款竣工结算时一次付清;
(1)工地开工前付 元。
(2)工程进行一半时付 元。
(3)工程结束付 元。
6.3 工程完工验收后,乙方提出项目结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕,到期已提出异议,视为同意。
第7条 关于材料供应的约定
7.1 本项目凡由买方采购的材料前十名九游体育公司, 经甲方按预算材料及卖方提供的样品标准验收,如不符合质量提出或种类有差别,应严禁使用。若未选用,对项目产生的负担由乙方负责。
7.2对与甲方认可的材料,乙方使用后,如甲方提出更改或减少标准,甲方应承担乙方因此而增加的施工工费及材料费。
第8条 有关安全生产跟防火的承诺
8.1 乙方在施工之后要明确遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》(安全:施工中健康原因乙方自检,自负责任,乙方对自己的员工自行约束,服从甲方统一监管。)《中华人民共和国消防条例》(防火:由于乙方施工不慎造成事故,由乙方负全责,并对卖方负担承担违约责任。)和其他相关的条例、规范。
第9条 违约责任
9.1 由于甲方原因造成延迟开工或因故停业,甲方应赔偿买方因停工、窝工所产生的损失。
9.2 甲方未申请其他证件,擅自同意拆改原有建筑物结构或系统管道,由此产生的代价或事件(包括赔偿),由卖方负责并担负损失。
9.3 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或系统管道,由此产生的代价或事件(包括赔偿),由卖方负责并担负损失。
9.4 未申请复核手续,甲方提前使用或非法动用,造成负担由甲方负责。
9.5 因一方原因,合同能够持续履行时,应告知他们,办理合同解除协议,并由责任方违约对方于是产生的经济损失。
第10条 争议或纠纷处理
10.1 本协议在履行之后,双方产生分歧时,在不妨碍工程进度的前提下,双方能实行协商化解或请有关部门进行和解。
10.2 当事人不愿通过协调、调解解决以及协商、调解不成时,本协议在执行中出现的纠纷双方批准由合议委员仲裁(当事人不在本协议承诺仲裁机构、事后却没有达成书面仲裁协定的,可向人民法院起诉)。
第11条 其它约定
第12条 附则
12.1 本工程保修期 年九游体育竣工资料交给甲方要做几份,保修范围:双方承诺的甲方所施工工程,人为毁坏或不可抗拒的自然原因除外。质保金为全项目款的待保修期满后退还。
12.2 本协议正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执 份。
12.3 本协议履行完成后自动解除。
12.4 附件
(1)施工图纸或做法说明
(2)工程项目一览表
(3)工程预算书
(4)外部关系(城管、消防、规划、等)由甲方协调
(6)装饰施工项目付款附件
甲 方: 乙 方:
代理人: 代理人:
年 月 日 年 月 日
九游体育装饰,始于1996年,专注于新房九游体育,旧房改造、设计施工等领域,具有国家建设部颁发的设计甲级,施工壹级的资质。(需要设计九游体育的业主,可以留下您的联系方式报名,九游体育顾问将会贴心联系您。)
- 上一篇:2020年工程施工建成总结报告资料下载
- 下一篇:竣工验收时甲方主持的发言稿