不锈钢栏杆扶手承包合同怎么写？

九游体育'>扬州市江都六建阿尔山项目部楼梯不锈钢扶手施工合同

不锈钢栏杆扶手施工合同

甲方：扬州市江都第六建设工程有限公司阿尔山项目部

乙方：

依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的准则，甲方将承建的内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的过道不锈钢栏杆工程委托给卖方施工不锈钢筋九游体育工程竣工结算表不锈钢筋九游体育工程竣工结算表，经甲乙双方共同协商，特签署本协议。

第一条 工程名称：内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程

第二条 工程地点：阿尔山市伊尔施镇森警大队南侧 第三条 承包内容： 18#、19#楼不锈钢扶手 第四条 承包方式：包工包料。 第五条 结算方式及承包单价：

1、承包价格：不锈钢扶手制作安装(含运输成本及检测费用)

135元/m(以实际建成验收数量为核算按照)。

2、结算方式：按每个单元Φ63管为施工大致延长米数×单价结算。

3、承包单价内未包括劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护物品费、保持现场健康文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检测等成本。

第六条 付款方式：

1、材料进场后，甲方付安装工程总价的50%，工程铺设至70%后，拨付安装工程总价的30%，工程调试完毕验收合格后肇庆九游体育公司，拨付安装工程总价的15%，余款5%作为回访押金，一年后无效率现象一次性支付。

2、付款时乙方应按甲方的财务管理制度执行。

第七条 工期：乙方提前进场下料焊接，甲方负责安排场地，按照甲方指定时间安装，安装时间为15天，如有客观因素导致的延后开工、中途停工等经甲乙双方协调后，工期顺延。

第八条 安全问题：

1、参加施工的员工所有由乙方招聘，工人的技术、身体素质(年龄、健康 )都能依照相关规定，遵守甲方的各项奖罚条例和各项规章制度那家九游体育公司好，工人进场一定向甲方提供身份证。

2、乙方应配合好甲方做好现场文明施工。如看到有违章作业和吃洒、打架、闹事行为，甲方有权令其停工。并行使处罚不超过壹千圆/次。如因乙方自己目的产生的健康事件一切要由乙方自己负责应对。发生其他健康事件一切由责任方负责，情节严重则交由相关法律机关处理。(并保护好现场有待处理)。

第九条 材料规定及工程质量等：

1、材料：Φ63钢管直径1.2mm、Φ51钢管1.0mm、Φ22钢管0.7mm、

2、施工标准：大杠净高不超过90cm，六层平台不超过120cm，板拍管距不小于11cm，楼梯宽度不小于30cm。 3、本项目效率提出为“合格”，乙方必须明确按照图纸承包内容内技术规定和国家核发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。工程品质不符合规范的无偿维修及返工。扶手大样参照老伊尔施棚户区的风格制造，并随时接受市民监督及质监站的当场检验，并为抽查、检验提供方便理由，如果抽查扶手的材质有一项指标不合格则承担由此形成的一切恶果。乙方必须按有关规定提供材料的产品品质合格证。

4、工程开工后，应该做到工完料尽场地清。乙方人员在施工中需要做好现场的半成品材料存放和成品保护，如产生损害照价赔偿，安装结束后，必须申请文字交接手续移交给卖方，否则发现缺失仍然算乙方的。

第十条 违约责任及应对合同争议手段：如一方败诉，违约方承担一切责任；解决办法：双方协调应对或在乙方所在地法院裁定。

第十一条 本协议一式两份，甲方一份、乙方一份，具有同等的法律效力。

第十二条 自双方签字之日起生效，工程竣工结算价款付清后自行失效。

甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日

九游体育装饰，始于1996年，专注于新房九游体育，旧房改造、设计施工等领域，具有国家建设部颁发的设计甲级，施工壹级的资质。（需要设计九游体育的业主，可以留下您的联系方式报名，九游体育顾问将会贴心联系您。）